在建設(shè)工程領(lǐng)域,“工期”是發(fā)包方與承包方相互制約的一個(gè)重要因素,整個(gè)工程有可能在合同約定內(nèi)完成施工,但是大多數(shù)情況是工程不能按期完成施工,這就涉及到工程違約金的計(jì)算或其他建設(shè)工程合同糾紛。那么法律規(guī)定工期順延怎么計(jì)算?下面建設(shè)工程律師給大家簡(jiǎn)單介紹一下:
法律規(guī)定工期順延怎么計(jì)算?
一、2021年1月1日起,最新的司法解釋
根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(一)》法釋〔2020〕25號(hào)規(guī)定:
1、當(dāng)事人約定順延工期應(yīng)當(dāng)經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認(rèn),承包人雖未取得工期順延的確認(rèn),但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請(qǐng)過工期順延且順延事由符合合同約定,承包人以此為由主張工期順延的,人民法院應(yīng)予支持。
當(dāng)事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請(qǐng)視為工期不順延的,按照約定處理,但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外。
2、建設(shè)工程竣工前,當(dāng)事人對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的,鑒定期間為順延工期期間。
二、2021年1月1日起,廢除的相關(guān)司法解釋
1、《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》法釋〔2002〕16號(hào);
2、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》法釋〔2004〕14號(hào);
3、《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(二)》法釋〔2018〕20號(hào)。
以上就是“法律規(guī)定工期順延怎么計(jì)算”的全文了,建設(shè)工程律師建議您,當(dāng)遇到工期順延糾紛時(shí),最好找一個(gè)懂建設(shè)工程法律的律師進(jìn)行處理。
您可能感興趣的文章
1、2021年法院公開審理的建設(shè)工程施工合同糾紛案例
2、建設(shè)工程合同有效但施工質(zhì)量不合格怎么結(jié)算價(jià)款
3、建設(shè)工程實(shí)際竣工日期有爭(zhēng)議怎么解決?法院怎么認(rèn)定建設(shè)工程實(shí)際竣工日期呢?